+7 (495) 223-1-555 info@sintezconsulting.ru

Реестр недобросовестных поставщиков как способ избавиться от подрядчика

ФАС России сообщила, что заказчики стали использовать реестр недобросовестных поставщиков (РНП) для борьбы с неугодными подрядчиками (https://fas.gov.ru/news/29350).

Как сообщает ФАС, количество обращений о включении в РНП в рамках 44-ФЗ выросло в 2019 году по сравнению с данными за 2018 год на 95,5% до 27,6 тысяч. При этом только в 14,6 (53,1%) случаях доводы заказчика обоснованы, и поставщик включается в такой перечень.

В рамках 223-ФЗ подано 1647 обращений о включении подрядчика в РНП (+69,4% по сравнению с 2018 г.), в тоже время только в 635 случаях поставщики были включены в РНП, в более тысячи случаях – доводы для включения компании в РНП были не обоснованы.

Что делать, если заказчик не дает исполнять контракт?

Это достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются наши клиенты.
В этом случае у поставщика большие риски попасть в РНП сроком на 2 года в связи с односторонним расторжением контракта со стороны заказчика.

Чтобы этого не произошло необходимо иметь на руках все доказательства Ваших добросовестных действий и защищать права в ФАС России при рассмотрении вопроса о включении в РНП.

В письме от 12 марта 2019 г. № ИА/18794/19 ФАС России указывает на то, что возникновение по вине заказчика обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению контракта, влечет отказ во включении сведений в РНП.

Так, например, решением Санкт-Петербургского УФАС России от 20.07.2018 по делу № РНП-78-593/18 отказано во включении сведений в РНП, в связи с тем, что заказчик не исполнил своевременно обязательства, предусмотренные договором (номер дела в суде А56-152674/2018).

Просрочка со стороны заказчика в предоставлении необходимых документов явилась основанием для отмены Арбитражным судом Ставропольского края решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (номер дела в суде А63-666/2019).

В другом деле суд отменил решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, указав, что односторонний отказ заказчика противоречит принципу добросовестности и является злоупотреблением правом (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.09.2019 по делу N А50-31596/2018).

Однако, как показывает практика, важно собрать необходимые доказательства, которые бы однозначно свидетельствовали о вине заказчика или о его недобросовестных действиях.

Если вы столкнулись с недобросовестным заказчиком или в отношении вашей фирмы рассматривается дело о включении в РНП, компания «СИНТЕЗ» готова оказать профессиональную помощь в решении этого вопроса.

Смотрите также